总承包管理施工组织设计工程承包方式怎么写 _生活百科

文章插图
甲方(业主):
乙方(承包商):
乙方以包工包料的方式承包甲方办公楼主体建设工程。现根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，为明确双方的权利和义务，经双方自愿协商一致，签订本合同，共同遵守和执行。
第一条工程概况
1.项目名称：XXX公司办公楼承包工程
2.项目地点：
3.工程承包范围：办公楼主体工程(详见施工图)
第二条工程款的支付与结算
1.本合同工程造价为固定价格，总造价为元，大写，此单价不含税。
2.项目付款：按进度付款。工程验收合格后支付95%的工程费用，剩余5%的工程款作为保证金。如无质量问题，自验收合格之日起一年内支付100%工程款。
3.如甲方变更设计，双方另行协商。
第三条工期
1.工期要求：开工日期：xx年xx月xx日；竣工日期：以全部工程验收合格之日起计算。工期：在天内完成。
2.工期延误：如因以下原因造成工期延误，工期相应顺延。
(1)乙方到货通知送达三天后，现场无法送达，施工用电、水源尚未到位；
(2)设计变更和工程量增加；
(3)施工受到不可抗拒的自然灾害影响；
(4)甲方同意的其他情况.
第四条甲乙双方责任
1.甲方的责任
(1)负责车间场地的平整；
(2)开工前提供水准点和坐标控制点，明确电、水点；本项目所需的水电费用由甲方承担.
(3)按时支付进度款；
(4)委派XX为现场代表，负责处理施工期间属于甲方职责范围内的事项，组织工程验收、签证、质量监督和工程竣工验收签证；
2.乙方的责任：
(1)按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理乙方负责的一切事宜；
(2) 被指定为乙方现场代表，负责本合同的履行，乙方现场代表签署的所有文件均得到乙方认可；
(3)施工中严格执行安全文明施工操作规范、消防安全规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程。
第五条工程质量、竣工验收与质保
e:15px;">1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.由于乙方原因造成质量不合格，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3.工程验收：工程竣工后由乙方提出申请，甲方组织有关部门进行现场验收。
4.本工程验收合格后，质保期为验收合格之日起五年。
第六条特别约定
1.本工程不允许分包、转包。
2.乙方必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理保险，并支付保险费。
第七条违约责任
1.乙方不能按合同约定的时间竣工，每逾期一日，乙方应按本合同价款的千分之三向甲方支付违约金。此款违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。
2.因甲方原因造成停工的，由甲方按2000元/天赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方2000元/天赔偿甲方由此造成的损失，工期不予顺延。
3.甲乙双方应本着诚实守信的原则履行本合同，一方违约的，应赔偿对方所遭受的所有损失。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商不成的，可依法向本工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
3.附件：施工图纸或作法说明
甲方：×× 乙方：××
法定代表人：×× 法定代表人：××
电话：×× 电话：××
地址：×× 地址：××
【总承包管理施工组织设计工程承包方式怎么写】合同签订日期：××年××月××日

总承包管理施工组织设计 工程承包方式怎么写

总承包管理施工组织设计工程承包方式怎么写