房屋装修合同纠纷的类型有哪几种 装修合同纠纷起诉应该怎么处理


1与装修公司协商解决,协商解决是一种非常节约成本的形式,如果双方能协商解决,尽量协商,各退一步 。
2业主要求消费者协会协商 。消费者协会是一种民间社会机构,可以作为中立的第三方进行协商,说服对方达成调解协议 。
3向有关行政机关投诉 。
4根据与装饰公司达成的仲裁协议,向仲裁机构提起诉讼 。诉讼具有不开庭审理、一裁终决的效果,解决方案快 。
5向人民法院提起诉讼 。但需要注意的是,一般情况下,如果提起诉讼,就不能再向法院提起诉讼 。向法院提起诉讼,必须提交诉状和证据 。其特点是法院解决权威、可信、耗时、耗力的问题 。
房屋装修合同纠纷有哪些类型?1发包人原因引起的纠纷:
发包人的义务是按照承诺支付工程款、给予合同约定的建筑材料、配件、履行协助义务 。如发包人未按约定支付工程价款,或提供的重要建筑材料、建筑构件、设备不符合强制性标准,或不履行合同约定的协助义务,导致承包人无法施工,并在合理时间内未履行相应责任,承包人要求消除施工合同的,依法予以支持 。
2工程竣工日期纠纷:
对工程竣工日期有异议的,工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人提交竣工验收报告,发包人延迟验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经工程验收,发包人擅自使用的,以占有工程建设之日为竣工日期 。
3工程计费规范或计价方法引起的纠纷:
【房屋装修合同纠纷的类型有哪几种 装修合同纠纷起诉应该怎么处理】对于此类纠纷,如果有约定,如果没有承诺,无法达成协议,应参照当地建设主管部门签订合同时公布的计价方法或计费规范清算工程价款 。
4工程量增减引起的纠纷:
在房屋装修合同纠纷中,相关工程量纠纷较为普遍,往往反映在工程量纠纷增加、争议减少上 。对于有争议的改进部分,承包人有义务给予相关发包人允许其增加工程量的依据,否则认为不能适用;对于有争议的减少部分,可能涉及建设项目已经减少或根本没有建设的争议 。发包人拆除工程的,应当支付工程款 。相反,承包人不能提供发包人批准减少工程量的依据的,可能面临违约责任;对隐性工程量的异议,承包人不能提供预先施工预算材料或者合同规定的,不能提供隐性工程量的有关证据,即使是工程鉴定也可能难以确定 。
5施工垫资形成的纠纷:
房屋装修合同一般都有垫资承诺 。当事人约定预付款和预付款利息的,承包人要求按照约定退还预付款和利息的,可以适用,但约定的利息计算规范高于中国人民银行同期公布的同类贷款利率 。当事人对垫资没有约定的,应当按照工程欠款解决 。垫资涉及利息部分,当事人对垫资利息没有约定,承包人要求支付利息的,不能适用 。
6工程结算纠纷:
当事人在施工合同中约定按固定价格清算工程价款的,应当按照约定清算 。一方要求鉴定建设工程造价的,不予支持 。
7合同主体及履行地问题:
在装修施工合同的前提下,发包人、承包人、分包商、非法分包商、实际施工人等主体可能存在 。涉及工程质量纠纷的,应当将承包人、分包商、非法分包商、实际施工人列为共同被告;涉及工程款支付纠纷的,应当将工程承包人、分包商、非法分包商列为共同被告 。工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地 。