工程合同范本通用版工程清包工合同协议书 _生活百科

甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方本着平等互利、公平公正、诚实自愿的原则，将正在施工的XXXXX项目一、二级结构钢筋后台生产的全部工程量分包给乙方，为确保工程进度(工期)、质量、安全符合分包合同要求，经双方友好协商，特订立本协议，双方共同遵守协议条款：
一、乙方承包工程范围、方式： (1)图纸上标注的结构所有一次和二次结构加固的制作内容。
(2)辅助材料包括劳动防护用品，施工机具包括折弯机、矫直机、钢筋切断机、对焊机、电焊机、三级配电箱(一机一闸箱)以下配电箱及其配套电缆等小型机具。
(3)、包括加工场垃圾清理工作、原料卸料堆放工作等。
二、价格及结算方式： (1)，根据国家标准，地下室建筑面积在0.00元/平方米以下。框架在0.00以上的，为-元/平方米。施工期间总承包商对加固队伍的施工质量和进度未提出异议的，甲方将给予人民币/平方米的另一笔奖励，未达到的按人民币/平方米计罚。
(2)施工期间，甲方根据乙方现场实际施工人员数量，每月向每名工人发放生活补贴2000元。
(3)框架封顶后，主体结构封顶，乙方自行原因造成的质量缺陷进行修补，整改合格完成。主体结构封顶后，甲方按乙方完成的工程总造价支付工程款，年底支付，交付后次年内全额支付；
(4)甲方支付工程款时，甲方现场管理人员必须对乙方提交的工程量进行确认并出具支付凭证后，方可向乙方支付工程款，乙方支付工程款时，必须提供其工人工资表，并由乙方本人签字。签字时必须有甲方专人监督，否则无效。
(备注：乙方应充分考虑施工现场的工作条件和施工难度，结合实际情况自行报价。合同签订后，综合单价不得以任何理由或因素进行调整。
三、工期要求：乙方必须为本工程的施工配备足够的人力资源，并在甲方与总承包商签订的分包合同中约定的主体结构进度节点日期前7天内完成其承包范围内的加固工作工作量(包括缺陷修复和清理)，否则造成的一切损失由乙方承担.如配料不及时影响前台安装，造成劳动力浪费，乙方承担工资。
四、质量要求：工程质量标准：钢筋严格按照钢筋绑扎安装标准操作规程制作，确保制作的半成品材料符合规范要求；确保钢筋搭接长度、接头位置、钢筋锚固长度符合规范要求，确保每个节点一次通过；否则每次罚款2000元，未经乙方签字，以甲方签字为准。因制造错误造成的返工人工费、材料费由乙方承担的，材料按十倍计算，合理使用。
五、安全及文明施工要求： (1)乙方进场前应统一领取安全帽、黄马甲，进场时必须佩戴安全帽、黄马甲。不戴安全帽每次罚款200元，不戴帽带每次罚款100元，不穿黄色背心每次罚款200元，施工现场禁止吸烟。违者每次罚款300元，以拍照为准，未经乙方签字，每月支付生活费或结算时扣除。
(2)乙方每天下班后下班前清理现场，钢筋按型号堆放。
(3)在施工过程中
参加保险全由乙方承担。
六、双方责任、义务：1、甲方责任、义务
1）、甲方为乙方创造良好的施工条件，负责协调工作以保证施工正常进行。
2）、负责工程施工技术交底工作，在施工过程中，甲方负责工程全程的质量监测，发现问题，及时提出整改意见。
3）、乙方在进场3日内，提供钢筋分包班组的分包协议书，必须由所有施工人员的签名和按手印，否则，不准再次施工，所施工的上班人员按200元/工日结算。
2、乙方责任
1）、乙方应根据甲方要求的进度组织施工，乙方需提前7天提供钢材使用计划料单。并提供分包班组的劳务合同，否则后果自负。
2）、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全教育，加强现场安全防范措施，保证施工安全，确保文明施工。
3）、乙方应严格按照钢筋制作、绑扎、安装规范要求和施工方案进行施工，如因施工组织措施不当、施工工艺不当、质量控制不严造成的质量事故由乙方负责承担全部责任及由此产生的全部费用。
4）、积极协助甲方参与钢筋分项工程隐蔽验收，如因乙方原因延误分项工程隐蔽验收时间，造成甲方的工期和费用损失，乙方赔偿甲方相应损失。
七、其他要求及奖罚措施：1、钢筋料单必须准确无误，确保合理用材，若出现料单翻样错误，造成钢材浪费严重，损失由乙方承担；
2、钢筋制作绑扎：根据设计施工图与图纸会审以及当地质监站交底要求先进行翻样，根据翻样单合理利用钢筋制作，选择12米与9米长的钢材原材料，制作过程严格按设计要求设置锚固长度、锚钩弯起、搭接长度。工程量按钢筋翻样单以吨计算，包括钢筋搬运及整理（包括钢筋进场后卸车、场内搬运、归堆安放、清点验收）、桩头和结构钢筋调直、除锈、底板钢筋支架或马凳、PHC桩钢筋笼等。钢筋电焊碰焊，有支撑的地下室钢筋制作绑扎还包括围檩梁吊筋电焊接头，直螺纹接头连接、各规格电焊接头、钢筋取样样品制作、送检钢筋材料到场卸货、钢筋损耗量不得超过翻量清单1%，含钢筋保护层垫块(根据情况可用塑料垫块)、扎丝、钢筋机械等，钢筋的装卸及水平运输（塔吊覆盖不到的位置）等工作内容，后浇带钢筋工程量并入相应构件计算。
3、现场配电焊工、电焊监护工应满足施工要求上级单位的要求，费用包含在钢筋绑扎报价中。
4、钢筋废料堆内不出现 0.5米长的钢筋及加工成型的钢筋，如有发现，有一次扣款 1000 元，以此类推。产品保护的一切费用。由于一结构施工造成墙面、梁、柱、板不平，需要凿平的费用（在甲方二结构施工过程中，乙方必须派足够的劳动力，负责此项工作），均包括在单价内，如乙方安排人手不能满足甲方要求，甲方有权安排其他施工单位完成此项施工内容，金额从乙方工程款中扣除）。
5、甲方提供的钢筋进入现场后，现场加工成型的由甲方通知乙方过磅验收，工厂加工成型的乙方可委派钢筋翻样驻钢筋加工厂验收钢筋，甲方和乙方共同签字确认每次钢筋进场吨位。如乙方不及时或不参与验收，钢筋实际进场数量与随车供货单上填写的数量有差异，均由乙方承担。钢筋材料以预算量（不含损耗）为基数，材料使用超过预算量部分由乙方全额承担，费用在同期工程款中扣除；对于现场多余的钢筋，进行重复利用的，甲方以人工费进行补贴。对于实际使用量小于钢筋预算量的部分，甲方按相应措施奖励与中标乙方。钢筋废料由甲方处置，乙方不得处理废料；发现一次，甲方对乙方处以罚款5万元。
6、在施工期间，乙方施工质量、施工进度、施工安全必须满足总包单位和甲方的要求，严控质量、安全、进度关。并积极参与配合总包单位和甲方的各项检查、评比等活动。如果质量、进度、安全不能满足要求，甲方有权从乙方承包单价中扣除元/平米建筑面积作为处罚；
7、如乙方施工质量差、施工进度又严重滞后，导致工程无法继续施工（即乙方没有履行合同能力），甲方可以单方解除本合同，乙方无条件退场，甲方按乙方完成工程量的70%结算工程款。
八、解决争议方法：
双方在执行合同过程中发生争议时，协商解决。如协商不成，任何一方可以向甲方办公所在地劳动仲裁委员会申请仲裁或人民法院诉讼。
九、协议生效及终止：
1.本协议经双方签字或盖章后生效；
2.在主体结构工程交付给总承包单位前，乙方负责现场多余钢筋清理运指令地点堆放整齐。乙方工作任务结束，甲方工程款支付完毕后，本合同自动终止；
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

特此说明：
乙方在与本公司签订合同两日内，必须缴纳保证金伍万元整打入公司账户，合同生效。此保证金是确保甲乙双方诚信问题；乙方要确保甲方在工程进度、人员、质量等一系列措施顺利进行，若中途发现工人闹事、斗殴、上访，每次罚款一万元在保证金中扣除。地下室全部出±0.00浇筑完成后，公司退还保证金50%，剩余保证金在年终结算后，工人工资全部发放完毕三日内全部退还。若乙方在违约合同的情况下及工人闹事上访，剩余50%保证金作为罚款，不予退还。

【工程合同范本通用版工程清包工合同协议书】注：本合同为劳务与钢筋班组签订人工合同，合同中有很多霸王条款，法律并不会认可，合同是防小人不防君子，只要活干得差不多，合同条款都好说，欢迎大家指正建议。

文章插图

工程合同范本通用版 工程清包工合同协议书

工程合同范本通用版工程清包工合同协议书